Störungen im Bauablauf - online

Double-Teaching: Profitieren Sie vom fundierten Fachwissen zweier Spezialisten in Co-Moderation.

- Auswirkungen von angeordneten Nachtragsleistungen sowie von zufälligen Mengenänderungen auf die Bauzeit aus juristischer und baubetrieblicher Sicht - 

• Ansprüche des Bestellers / Auftraggebers
  
  
  
  • BGB-Bauvertrag
    
    
    
    • a) Schadensersatz aus Verzug, §§ 280 ff. BGB
    
    
    • b) Rücktritt, § 323 BGB
    
    
    
    
  
  
  • VOB-Bauvertrag
    
    
    
    • a) Ausführungsbeginn ohne Vereinbarung, § 5 Abs. 2 VOB/B
    
    
    • b) Verzögerung von Beginn, Ausführung / Fertigstellung, § 5 Abs. 3, 4 VOB/B
    
    
    • c) Kündigung durch den Auftraggeber, §§ 5 Abs. 4, 8 Abs. 3 VOB/B
    
    
    • d) Sonderkündigungsrecht, 6 Abs. 7 VOB/B
    
    
    
    
  
  
  • Vertragsstrafe
  
  
  •  Aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung
    
    
  
  
  
  


• Ansprüche des Auftragnehmers / Unternehmers
  
  
  
  • Vertragliche Ansprüche – VOB-Bauvertrag - § 2 Abs. 5, 6 VOB/B
  
  
  • Vertragliche Ansprüche BGB-Bauvertrag - §§ 650b, c BGB
  
  
  • § 6 VOB/B: Schadensersatz / Entschädigung / Kündigung
    
    
    
    • a) Bauzeitverlängerung, § 6 Abs. 1 - 4 VOB/B
    
    
    • b) Schadensersatz gem. § 6 Abs. 6 VOB/B
    
    
    • c) Sonderkündigungsrecht, § 6 Abs. 7 VOB/B
    
    
    
    
  
  
  • Entschädigung gem. § 642 BGB
  
  
  • Anspruchsdurchsetzung – bauablaufbezogene Darlegung
  
  
  • Aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung
  
  
  
  

• Die bauablaufbezogene Darstellung von Ursachen und Auswirkungen von Störungen




• Erforderliche Dokumentation


• Soll- und Istablauf


• Bauzeitändernde Ereignisse und deren Auswirkungen auf den Bauablauf